返回山西唐宁律师网站首页

您当前所在位置-->案例或代理词选登




唐宁律师事务所主任
艾宁律师
 

五、 最高人民法院认定与判决

  事人会签工程量进行审核予以确认工程款为44633871.49元,作为该工程的结算依据,确定工程款数额,没有进行鉴定,违反民事诉讼程序的上诉请求,缺乏事实和法律依据,最高人民法院不予支持。综上,安业公司应支付铁三局工程款44633871.49元,其已支付的工程款包括双方认可的34590446.07元以及认定收据记明的1324000元共计35914446.07元,尚需支付8719425.42元,一审判决相关判项应予变更。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第(三)项之规定,最高人民法辽于2003年4月9日以(2003)民一终字第1号民事判决书,判决如下:

  (一) 维持山西省高级人民法院(2002)晋民一初第1号民事判决第一项和第四项;

  (二) 变更山西省高级人民法院(2002)晋民一初字第1号民事判决第二项为:安业公司于本判决生效1个月内向铁三局支付工程款8719425.42元,从1997年5月25日起到付清之日止按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息;同时对代付款部分向铁三局交付收款单位收款凭据及其支付凭证复印件;

  (三) 变更山西省高级人民法院(2002)晋民一初字第1号民事判决第三项为:市政府对安业公司支付铁三局8719425.42元中的558万元承担连带责任。

  一审案件受理费和财产保全费126855元,按一审判决执行;二审案件受理费66855元,由安业公司负担53484元,铁最高人民法院经审理认为,安业公司与铁三局签订 的建设工程施工合同和安业公司与筹委会签订的代建 合同,意思表示真实,不违   反法律和行政法规的强制性规定,且大部分已履行,一审法院认定为有效是正确的。铁三局按照合同约定完成少年科技城的施工,太原市建筑工程质量监督站于1995年12月19日在安业公司、铁三局代表参加的情况下,对少年科技城进行了验收,评定为优良工程,该少年科技城已投入使用。安业公司应按照合同约定向铁三局支付工程款及未付工程款的利息。关于支付工程款义务主体问题,安业公司不是以筹委会名义而是以自己名义与铁三局签订合同,不符合代理的法律特征。根据《合同法》第402条规定,受托人以自己的名义,在委托人的授权范围内与第三人订立合同,第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的,该合同直接约束委托人和第三人,但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。安业公司没有举出证据表明安业公司受筹委会委托,作为受托人于1993年8月24日与铁三局签订《建设工程施工合同》时,铁三局知道筹委会是委托人,因此安业公司和铁三局订立《建设工程施工合同》直接约束的主体不应是筹委会和铁三局。顺此,安业公司主张其不是付款义务主体,应由筹委会支付工程款的上诉请求缺乏法律依据和事实依据,本院不予支持;一审判决确定安业公司为支付工程款的义务主体是正确的。关于工程款的结算数额,一审法院以筹委会委托太原市建筑经济管理站对三方当事人会签工程量进行审核予以确认工程款为44633871.49元,作为该工程的结算依据,认定为双方工程款数额,具备客观基础,符合西安的实际情况,并无不妥。关于已支付工程款和尚欠工程款数额,铁三局和安业公司经过7个月的账目核对,双方认可已付工程款34559046.07元。争议的付款部分为6954592.42元。其中1324000元,铁三局作为原审原告要求安业公司支付尚欠工程款,在安业公司举出铁三局给其出具的收据中包括该笔款额后,即负有证明其滑有收到该笔款项的责任;安业公司举出铁三局给其出具的收据中包括该笔款额,尽管没有提供诸如转账支票或铁三局委托支付凭证等其他支付工程款的证据,但铁三局没有提出相反证据否认其出具的收据作为本案书证的真实性、合法性和关联性,也没有发生证明付款责任转移的情形,应认定安业公司已支付给铁三局1324000元。一审法院认定安业公司仅举出铁三局给其出具的收据,没有如同其他支付工程款的转账支票或铁三局委托支付凭证,以认定支付证据不及认定未支付证据效力为由,不宜认定为已付款,不符合适用优势证据的原则,依据不足,应予纠正。此外,安业公司主张代铁三局支付2783889.44元材料款等费用,因有关票据上没有铁三局代表签字盖章认可,安业公司未能举证铁三局的委托书,鉴于安业公司工程项目及工程队甚多,不能证明该笔款项系代为铁三局支付;安业公司超委托付出的1808954.85元,不能列出委托手续,故不能认定安业公司为铁三局代付。1997年8月15日,铁三局下属机械工程总队写给筹委会和安业公司的报告中所称工程欠款500万元之多,是铁三局下属单位的行为,不是法人行为也不是财务部门行为,不具有法律效力。安业公司认为一审法院以筹委会委托太原市建筑经济管理站对三方当三局负担13371元。

  下一页
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



建议您使用1024*768分辨率进行浏览
Copyright (c)2004, SHANXI TANGNING LAW FIRM 本网站所有内容均受版权保护。
未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容。
地址:山西国际贸易中心东楼9层A座(太原市府西街69号 邮编030002)